Документация о проведении запроса цен в электронной форме


Раздел III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА



страница5/8
Дата09.08.2019
Размер0.67 Mb.
#127849
ТипДокументация
1   2   3   4   5   6   7   8
Раздел III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № ________
г. Новосибирск «___» ______ 2017 г.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (далее - НГУЭУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Новикова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, также именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, если Подрядчик по договору физическое лицо, то заключая настоящий договор он дает согласие на обработку своих персональных данных, необходимых в целях исполнения настоящего договора, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения о закупке товаров, работ, услуг НГУЭУ при проведении торгов: запрос цен в электронной форме (протокол № ______ от _____) заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кухонь в общежитии НГУЭУ (далее - работы), в объеме, предусмотренном техническим заданием (приложение № 1) и передать результат работ Заказчику в установленные сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 16.

1.3. Начало работ: 27.03.2017 г. Окончание работ: 30.04.2017 г.

1.4. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями договора и приложений к нему.

1.5. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»,

- Постановление 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»,

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. No 18-7,

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",

-СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 No 80.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет ________ (___) рублей,

без НДС

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.



с НДС

в том числе НДС - _____ % , _______ (___) рублей (далее - цена договора).



В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)

Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

2.2. Цена договора включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных договором в полном объеме, стоимость материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Аванс не предусмотрен. Форма оплаты безналичная. Оплата производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, после выполнения всего объема работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления счета и на основании подписанного сторонами акта по форме КС-2, КС-3 при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате цены договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

3.1.3. Осуществлять контроль и технический надзор за выполняемыми работами.



3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные договором.

3.2.2. Осуществлять контроль за производством всех видов работ и за соответствием используемых Подрядчиком материалов и оборудования, в течение всего срока действия договора.

3.2.3. В 3-дневный срок после получения от Подрядчика документов, подтверждающих объемы и стоимость работ, произвести их приемку или дать мотивированный отказ в приемке.

3.2.4. Совместно с Подрядчиком произвести приемку выполненных работ в соответствии с условиями договора.

3.2.5. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных договором.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

3.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках договора.

3.3.4. Досрочно исполнить обязательства по договору.

3.4. Подрядчик обязуется:

3.4.1. Своевременно и качественно выполнить все работы в объеме указанном в техническом задании и сдать результат работы Заказчику.

3.4.2. Выполнить все работы из своих материалов, своими силами и средствами, а также с использованием своего оборудования и механизмов.

Применяемые материалы должны:

-обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;

-быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

-быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

-не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

-не выделять вредных веществ;

-соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

-быть ремонтопригодными.

3.4.3. Предоставить материалы и оборудование, применяемые в работе, качество и комплектация которых должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Все используемые материалы при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

3.4.4. Поставлять на объект собственными силами и средствами необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

3.4.5. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте.

3.4.6. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия договора, в том числе, при осуществлении Заказчиком контроля за соответствием используемых материалов и оборудования.

3.4.7. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окружающей среды.

Назначить лицо, ответственное за соблюдением требований пожарной безопасности, техники безопасности в местах производства работ.

3.4.8. Обеспечить уборку и вывоз строительного мусора до полигона ТБО.

3.4.9. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СанПиН, ТУ и (или) иной нормативно-технической документации и техническим заданием. Оперативно обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

3.4.10. При завершении выполнения работ письменно известить об этом Заказчика в 3-дневный срок с момента их завершения.

3.4.11. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, за свой счет.

3.4.12. Представить Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора общий журнал работ, в котором с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

3.4.13. Предоставить Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

3.4.14. Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. При подписании акта на скрытые работы прилагает фотоотчет на конктретный элемент (участок) выполненной скрытой работы. Все фотодокументы передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

3.4.15. Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

3.4.16.Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

3.4.17. По завершении работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и др.).

3.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения договора:

3.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по договору.

3.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.


4. Порядок выполнения работ

4.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

4.2. Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора.

4.3. Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

4.4. Все используемые в рамках исполнения договора материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

4.5. Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

4.6. Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия договора.

4.7. Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.8. Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.9.При исполнении договора Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

4.10. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит по предварительным заявкам, в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

5. Гарантия качества

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

5.3. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

5.4. Гарантийный срок на выполняемые по договору работы составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. Срок и объем гарантии качества работ предоставляется комплексно на все виды выполняемых работ, используемые материалы и на установленную фурнитуру.

5.5. При обнаружении, в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок (семь рабочих дней) с момента их обнаружении, и пригласить Подрядчика для составления акта о выявленных недостатках.

В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

5.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект или его часть не могло эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках в выполненной работе.
6. Приемка работ

6.1 Приемка работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ.

6.2. Заказчик обязан в течение трех дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Подрядчику, с обязательной пометкой об этом в акте о приемке выполненных работ и указанием срока их устранения.

6.3. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в процессе приемки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 2-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении недостатков принять работы. По результатам приемки составляется акт о приемке выполненных работ в окончательной форме.

6.4. Для проверки соответствия качества выполненных работ Подрядчиком требованиям, установленным договором и приложениями к нему, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

6.5. Подрядчик предоставляет необходимые акты испытаний.

6.6. С момента начала работ и до приемки результата работ Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также материалов, используемых в работе Подрядчиком, несет Подрядчик.

6.7. Право собственности на результат работ, риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят к Заказчику с момента приемки выполненных работ по акту о приемке выполненных работ.

6.8. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.9. Приемка работ осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных измерений, актов комиссии по выполненным работам. Подписания акта сдачи-приемки по форме КС-2 выполняется только после предъявления Подрядчиком отчётных технических документов. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

6.10. В случае обнаружения дефектов после приёмки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором сроки.

6.11. Сдача Подрядчиком результата работ и приёмка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3 о приёмке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приёмки считается дата подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

6.12. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными счетами фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.



7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполненным работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора, либо расторгнуть договор. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен органом государственной власти или органом местного самоуправления.

8. Обеспечение исполнения договора

8.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения договора на сумму __________, что составляет 10% (десять процентов) от цены договора.

8.2. Обеспечение исполнения договора установлено в отношении надлежащего качества выполнения работ, соблюдения сроков выполнения работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору обеспечение исполнения договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору обеспечение исполнения договора подлежит возврату Подрядчику. Возврат денежных средств заказчиком производится после подписания акта выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика.


9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором.

9.2. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по договору.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате цены договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные условиями договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательств, до дня исполнения обязательств Подрядчиком.

9.6. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном условиями договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1% (один процент) от цены договора, за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательств по выполнению работ в надлежащем объеме, до дня исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ в надлежащем объеме.

9.7. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 5% (пять процентов) от цены договора за каждый факт ненадлежащего исполнения обязательства. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным договором и приложениями к нему, а также требованиям законодательства РФ.

9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик производит оплату по договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки.

9.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по договору, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

9.10. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по договору.


10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.




11. Порядок расторжения договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами на электронной площадке и действует до 31.12.2020 г.

11.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа от исполнения договора.

11.3. Заказчик вправе обратиться в суд в порядке установленном законодательством РФ с требованием о расторжении договора, при существенном нарушении договора подрядчиком.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора без обращения в суд в следующих случаях:

11.5.1. в случае нарушения установленных сроков выполнения работ более чем на 3 рабочих дня;

11.5.2. в случае существенного нарушения требований к качеству работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

11.5.3. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле договора;

11.5.4. установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

11.5.5. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

11.5.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 5 (пять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение 5 (пяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.


12. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Любые изменения и дополнения к договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями договора являются приложения №№ 1, 2, 3 «Техническое задание», «Локальный сметный расчет» (отдельным документом), «Проектная документация» (отдельным документом).
13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон


Заказчик: НГУЭУ

Подрядчик:

630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56




р/сч 40501810700042000002

УФК по Новосибирской области (НГУЭУ л/с 20516Х20720)

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск


р/сч

к/сч


ОКПО

БИК 045004001

БИК

ИНН 5406011041

ИНН

КПП 540601001

КПП



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8




База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница