Инструкция для участников. Форма тендерного предложения. Форма квалификационных сведений. Техническое задание



страница6/6
Дата09.08.2019
Размер0.68 Mb.
#128318
ТипИнструкция
1   2   3   4   5   6

2.1.3. Принять по акту приема-передачи Оборудование в ремонт. В акте приема – передачи в обязательном порядке указывать комплектность Оборудования, переданного в ремонт.

2.1.4. Принимать все меры к обеспечению сохранности, вверенного Заказчиком, Оборудования, а также нести полную ответственность за утрату или повреждение Оборудования.

2.1.5. Уполномоченные представители Подрядчика и Заказчика обязуются провести дефектацию предоставленного Оборудования, с оформлением Акта дефектации, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема – передачи Оборудования в ремонт.

2.1.6. Отображать совместно с Заказчиком в акте приёма - передачи в ремонт, акте дефектовки неремонтопригодные, подмененные, недостающие и неремонтопригодные узлы и детали, не предусмотренных Правилами капитального ремонта и техническим заданием.

2.1.7. Использовать необходимые для производства работ собственное оборудование (оборудование третьих лиц) и качественные материалы: запасные части, узлы, агрегаты, расходные материалы, рабочие жидкости и т.п.

2.1.8. Осуществлять своими силами заказ, приемку, разгрузку, складирование, охрану материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

2.1.9. Контролировать и нести ответственность за качество, количество и комплектность материалов используемых при выполнении работ. Качество используемых материалов должно соответствовать нормам, стандартам качественных показателей и техническим требованиям, установленным действующими нормативными документами и подтверждаться сертификатами качества и/или техническими паспортами, другими документами, подтверждающими их качественные характеристики.

2.1.10. По окончании выполнения работ в 3-х дневный срок известить Заказчика о готовности Оборудования для передачи из ремонта.

2.1.11. Сдать Заказчику выполненные работы с оформлением Акта приема – передачи выполненных работ и предоставлением Акта испытания оборудования в соответствии с разработанной Программой испытаний.

2.1.12. Устранить своими силами и за свой счет недостатки, обнаруженные при приемке выполненных работ на территории Подрядчика, а также отступления от условий Договора, повлекшие за собой ухудшение качества выполненных работ в сроки, указанные в двустороннем Акте обнаруженных недостатков.

2.1.13. После принятия выполненных работ Заказчиком передать ему по Акту приема-передачи Оборудование из ремонта. В акте приема – передачи в обязательном порядке указывать комплектность Оборудования, переданного из ремонта.

2.1.14. Предоставить Заказчику счет на оплату выполненных работ.

2.1.15. Исполнять гарантийные обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Передать Подрядчику Оборудование по акту приема-передачи. В акте приема – передачи в обязательном порядке указывать комплектность Оборудования, переданного в ремонт.

2.2.2. Своевременно оплатить надлежаще выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.3. Принять от Подрядчика выполненные работы по Акту приема – передачи выполненных работ.

2.2.4. Принять от Подрядчика Оборудование из ремонта по Акту приема-передачи. В акте приема – передачи в обязательном порядке указывать комплектность Оборудования, переданного из ремонта.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Проверять в любое время качество и сроки выполнения ремонтных работ.

2.3.2. Задержать расчеты за работы, выполненные с недоработками и дефектами, выявленные при приемке работ на срок, установленный для их устранения.



  1. Общая стоимость и порядок расчетов

3.1. Сумма договора определяется на основании Плановых калькуляций и составляет ______________грн

3.2 Указанная стоимость предусматривает стоимость ремонта объектов в объеме, установленном соответствующими правилами (Правила капитального ремонта тепловозов утвержденные заместителем министра путей сообщения РФ А.А. Кондратенко в 1993 году № ЦТВР – 205 и для Украины Главным инженером ПКТБ рл Ю.Л. Шишиным в 2005 году) и согласно технического задания и отображается в плановых калькуляциях, являющимися неотъемлемой частью Договора.

3.3. Плановые калькуляции должны содержать информацию о стоимости используемых материалов, размере и стоимости трудозатрат, стоимости выполняемых работ, содержать ссылки на нормативные документы и иную информацию, обычно используемую при составлении сметной документации для подобного рода работ.

3.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на текущий счет Подрядчика: ______________________________________


3.5. Все дополнительные работы (в случае их проведения) по замене и установке узлов и деталей не предусмотренные плановой Калькуляцией оплачиваются Заказчиком на основании дополнительного соглашения.

3.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе направить Подрядчику расчет штрафных санкций и/или убытков, и до их оплаты Подрядчиком задержать оплату выполненных работ. Подрядчик обязуется произвести оплату штрафных санкций и/или убытков в течение 5-ти календарных дней с момента направления расчета штрафных санкций и/или убытков Подрядчику. При этом Заказчик по своему усмотрению имеет право оплатить Подрядчику стоимость работ до уплаты последним Заказчику штрафных санкций и/или возмещения убытков.

Перечисление Заказчиком денежных средств за выполненные работы до уплаты Подрядчиком штрафных санкций и/или возмещения убытков не освобождает Подрядчика от обязательств по уплате штрафных санкций за нарушение сроков исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору. При неоплате Подрядчиком штрафных санкций и убытков, Заказчик имеет право применить к Подрядчику оперативно-хозяйственную санкцию, согласно п.3.6. Договора.

3.7. Обязательства Подрядчика выполнить работы в соответствии с требованиями Договора, нормативной и технической документацией, относящейся к предмету Договора обеспечивается оперативно-хозяйственной санкцией. Под оперативно-хозяйственной санкцией понимается право Заказчика получить сумму начисленных штрафных санкций, причиненных неисполнением Договора и убытков из сумм, которые подлежат выплате Подрядчику. Оперативно-хозяйственной санкция применяется к Подрядчику после того, как он не оплатил в срок, направленный в его адрес расчет штрафных санкций и убытков, согласно условий настоящего Договора. О применении оперативно-хозяйственной санкции Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика.

3.8. Оплата работ, выполненных Подрядчиком досрочно, подлежит приемке и оплате исключительно в случае согласия Заказчика.

4. Порядок выполнения и приемА - ПЕРЕДАЧИ РАБОТ

4.1. Передача Оборудования для выполнения работ по настоящему Договору и его возврат из ремонта осуществляется Сторонами с оформлением соответствующего Акта приёма-передачи.

4.2. Оборудование в ремонт должно быть подано в укомплектованном состоянии, но без аккумуляторных батарей, очищенным от грязи, со слитой из баков водой.

4.3. Доставка Оборудования к месту проведения ремонта производится силами и средствами «Укрзалізниці» за счет Заказчика, из ремонта производится силами и средствами «Укрзалізниці» за счет Подрядчика.

4.4. Подрядчик не пополняет и не устанавливает взамен негодного инструмент, постельные принадлежности, печки с трубами для следования в осеннее - зимний период, спальные принадлежности, противопожарный инвентарь.

4.5. Приемка оборудования из ремонта по количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6, с изменениями и дополнениями.

Приемка оборудования из ремонта по качеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г № П-7, с изменениями и дополнениями.

4.6. Прием - передача выполненных работ производится Сторонами с оформлением Акта приема – передачи выполненных работ.

4.7. В случае выявления недостатков при приеме - передаче выполненных работ, Стороны составляют соответствующий Акт обнаруженных недостатков, в котором указываются характер недостатков и срок их устранения.

4.8. Подрядчик обязуется за свой счет и риск, из своих материалов устранить обнаруженные в процессе приемки выполненных работ недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления Акта обнаруженных недостатков, если иной срок не будет согласован Сторонами в Акте обнаруженных недостатков.

4.9. Если Подрядчик в течение срока, указанного в настоящем Договоре, не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе соответственно уменьшить оплату за выполненные работы, либо устранить недостатки своими силами или силами другого Подрядчика. В данном случае все связанные с таким устранением недостатков затраты компенсируются Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика.

4.10. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков (как при приеме - передаче выполненных работ, так и в течение гарантийного срока) для их подтверждения, Заказчик имеет право инициировать проведение независимой квалификационной экспертизы. Заключение экспертизы о выявленных недостатках, их характера, и причин образования является обязательным для Сторон. Затраты на проведение экспертизы несет сторона в отношение которой принят отрицательный вывод.

4.11. При приемке оборудования из капитального ремонта в обязательном порядке осуществляется вскрытие оборудования для определения полноты выполненных объемов работ.

5. Гарантийный срок

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ, качество использованных в процессе выполнения работ материалов (запасных частей, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.п.), соответствие выполненных работ нормам и требованиям, предъявляемым к проведению ремонтов подобного рода.

5.2. Срок гарантии на Оборудование после проведения ремонта устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приема – передачи выполненных работ.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.4. Гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на все механические, электрические и другие части Оборудования, его узлы и агрегаты, которые являлись предметом ремонта, согласно плановой калькуляции.

5.5. Подрядчик дает гарантию, что после подписания Акта приема – передачи выполненных работ Оборудование не имеет дефектов и соответствует по качеству, комплектности и техническим характеристикам требованиям государственных стандартов на Оборудование данного типа.

5.6. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока Заказчик обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения недостатков вызвать представителя Подрядчика (телеграммой, факсограммой, письмом) для составления Акта выявленных недостатков. Уполномоченный представитель Подрядчика должен прибыть по месту нахождения Оборудования в течение 3-х суток с момента получения вызова и принять участие в обследовании выявленных недостатков и составлении соответствующего Акта. Представитель Подрядчика обязан иметь при себе доверенность на проведение обследования и подписания Акта выявленных недостатков. До прибытия представителя Подрядчика Оборудование не должно вскрываться.

5.7. В случае если представитель Подрядчика не прибыл в указанный срок и не согласовал с Заказчиком дополнительный срок для прибытия, а также в случае если не согласован перечень обнаруженных недостатков, их характера и причин их возникновения и т.п., как Заказчик, так и Подрядчик имеют право привлечь для разрешения спора независимую экспертную организацию, имеющую право на проведение подобного рода исследований. Вывод (заключение) независимой экспертной организации о наличии недостатков, их характера и причин возникновения, является окончательным для Сторон. Стоимость такой экспертизы (исследования) оплачивается за счет Стороны, в отношении мнения которой вынесен отрицательный вывод. Данная Сторона обязана возместить Стороне, понесшей расходы на проведение экспертизы, стоимость затрат на проведение экспертизы (исследования) в течение трех банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования.

5.8. Стороны согласовали, что устранение недостатков, обнаруженных в период гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. В случае если выявленные недостатки произошли не по вине Подрядчика, Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан произвести устранение обнаруженных недостатков, замены или ремонта вышедших из строя механизмов, узлов, агрегатов, частей Оборудования, а Заказчик обязан возместить Подрядчику стоимость работ по вскрытию и дефектовке оборудования и/или дополнительного ремонта.

5.9. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта обнаруженных недостатков без уважительной причины (особого мнения по выходу со строя гарантийного тепловоза либо узла), вышеуказанный Акт считается принятым и подписанным Подрядчиком, а обнаруженные недостатки, указанные в нем, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в срок, указанный в Акте обнаруженных недостатков.

5.10. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта обнаруженных недостатков и/или устранения недостатков, Заказчик вправе устранить выявленные недостатки своими силами либо силами иного Подрядчика. В данном случае все затраты, связанные с таким устранением недостатков, компенсируются Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих стоимость выполненных работ по устранению недостатков, путем перечисления на текущий счет Заказчика денежных средств, равных стоимости выполненных работ по устранению недостатков.

6. Ответственность сторон

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, они несут ответственность согласно действующему законодательству Украины и условиям настоящего Договора.

6.2. Подрядчик несёт ответственность в виде полного возмещения убытков Заказчику за повреждение или порчу Оборудования Заказчика, за качество выполненных работ, их полное соответствие действующим нормам и требованиям, предъявляемым к проведению капитальных ремонтов подобного рода, использование для выполнения работ качественных материалов (запасных частей, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.п.).

6.3. За нарушение сроков исполнения своих обязательств, оговоренных в Приложениях к настоящему договору, а именно:

6.3.1. невыполнение обязательства в срок, предусмотренный в Приложениях к настоящему Договору, в пределах 10 (десяти) календарных дней Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ по Договору;

6.3.2. невыполнение обязательства в срок, предусмотренный в Приложениях к настоящему Договору, свыше 10 (десяти) календарных дней Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ по Договору и пеню в размере 0,5 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

6.4.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п.п.4.8., 5.10. настоящего Договора, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ по соответствующему Приложению.

6.5. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере двойной учетной ставки Национального банка Украины, действующей в период, за который начисляется пеня, от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

6.6. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в судебном порядке. При разрешении спорных вопросов применение досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора является обязательным. При невозможности достижения согласия между сторонами, споры подлежат рассмотрению в суде:

- в случае предъявления искового требования Подрядчиком, спор подлежит рассмотрению в Хозяйственном суде по месту нахождения Подрядчика;

- в случае предъявления искового требования Заказчиком, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

.

7. Обстоятельства форс-мажор



7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимого характера (стихийных бедствий, войны, блокады, правительственных решений и т.п. обстоятельств, не зависящих от воли сторон) и непосредственно влияющих на исполнение договора.

7.2. В случае, если такие обстоятельства продолжаются более чем 6 месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему договору. В этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать компенсации возможных убытков от другой стороны.

7.3. Сторона, для которой сложились обстоятельства непреодолимого характера, предусмотренные в п.7.1 настоящего Договора, обязана в срок не более 5 дней письменно известить другую Сторону (письмо, факс, телекс, телеграф), предоставить подтверждение, выданное Торгово-промышленной палатой соответствующей области или иной подтверждающий документ компетентного органа.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление одной из сторон о невозможности выполнения принятых по настоящему договору обязательств, лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. Дополнительные условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2011 года, а в части принятых на себя Сторонами обязательств – до полного исполнения всех принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Ни одна из сторон не может передать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны.

8.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Украины.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух аналогичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.7. Стороны оговаривают, что Подрядчик и Заказчик имеют статус плательщика налога на прибыль на общих основаниях.

8.8 Все дополнения или изменения к настоящему Договору, касающиеся наименований ремонтируемого оборудования, его количества, изменения стоимости или сроков капитального ремонта подтверждается дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора.

9. Реквизиты и подписи сторон



ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК





Каталог: files -> news -> upload
upload -> Перечень автотракторной техники филиала ООО «дтэк добропольеуголь» «Добропольская автобаза» для которых необходимо проведение ремонта узлов и агрегатов
upload -> Инструкция для участников Форма тендерного предложения Форма квалификационных сведений Техническое задание
upload -> Техническое задание обследование циркуляционного водовода, с выдачей рекомендаций по его восстановлению
upload -> Техническое задание на закупку услуг по разработке рабочего проекта «Капитальный ремонт строительных конструкций надшахтного здания главного ствола шахты «Терновская» псп «шахтоуправление «павлоградское» пао «дтэк павлоградуголь»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6




База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница