Конкурсная документация на проведение открытого конкурса на право заключения договора на поставку



страница7/8
Дата22.06.2019
Размер1.82 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8
ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Д

ОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________

г. ____________ «____» ___________ 201_ г.

Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» (ПАО «Сигнал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Логвинова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1 Определения

В настоящем Договоре применены следующие термины с соответствующими определениями:

«Стороны» - Заказчик и Поставщик.

«Договор» - настоящий документ, включая приложения, подписанные Заказчиком и Поставщиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период поставки и выполнения Работ.

«Продукция» - оборудование, материалы, сопутствующее программное обеспечение, поставляемое в соответствии со спецификацией или комбинация из них.

«Работы» - работы, подлежащие выполнению Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, включая шеф-монтажные и пусконаладочные, устранение недостатков и консультирование по вопросам эксплуатации Продукции, а также иные работы, указанные в приложениях к Договору.

«Гарантийное обслуживание» - устранение дефектов Продукции, обнаруженных в течение гарантийного срока путем ремонта и/или замены вышедших из строя деталей и узлов.

2 Предмет Договора

2.1 Поставщик обязуется поставить Продукцию на условиях настоящего Договора, а Заказчик принять и оплатить Продукцию в установленном порядке и по согласованной Сторонами цене.

2.2 Количество, номенклатура, комплектность и стоимость Продукции определены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (в дальнейшем - Приложение № 1).

2.3 Поставщик также обязуется в установленный Договором срок выполнить Работы и представить их результат Заказчику.

2.4 Характер Работ определяется Сторонами в Приложении №1.

2.5 Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и своевременно оплатить обусловленную Договором цену.

2.6 Настоящим Поставщик гарантирует, что Продукция принадлежит ему на праве собственности, не заложена, не является предметом ареста, свободна от прав третьих лиц, ввезена на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

3 Стоимость Договора и порядок оплаты

3.1 Цена Продукции и Работ, выполняемых Поставщиком по Договору, определяется в рублях, согласована Сторонами, зафиксирована в Приложении № 1 и не подлежит изменению в течение срока действия Договора в одностороннем порядке.

3.2 Общая сумма Договора составляет _______________рублей (сумма договора прописью), в том числе НДС __% – ______________ рублей (сумма НДС прописью).

Цена Продукции включает в себя стоимость непосредственно Продукции, транспортировки со страховкой до склада Заказчика, погрузки в соответствии со ст. 4 настоящего Договора, упаковки, маркировки, таможенных пошлин и таможенного оформления, Работ, гарантийного обслуживания Продукции, иных налогов и сборов.

В цену Работ включены расходы по проезду, проживанию и суточные работников Поставщика, которые будут выполнять Работы по Договору.

3.3 Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке.

3.3.1 Авансовый платеж в размере 70% суммы Договора, в течение пяти банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

3.3.2 Авансовый платёж в размере 20% от суммы Продукции, готовой к отгрузке со склада производителя, в течение пяти банковских дней с даты уведомления Поставщиком Заказчика о готовности соответствующей Продукции к отгрузке со склада производителя.

3.3.3 Окончательный расчет в размере 10% суммы поставленной Продукции в течение десяти банковских дней со дня подписания Акта о проведении шеф-монтажных и пусконаладочных работ, но не позднее 30 дней с даты поставки соответствующей Продукции.

3.4 Оплата производится Заказчиком в рублях в безналичном порядке на основании выставленных Поставщиком счетов.

3.5 Обязательство Заказчика по оплате Продукции считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в разделе 17 настоящего Договора.

3.6 Все дополнительные работы и услуги, связанные с исполнением настоящего Договора и не оговоренные Сторонами в его тексте или дополнительных Соглашениях и Приложениях осуществляются Поставщиком за дополнительную плату.



4 Сроки и условия поставки Продукции

4.1 Поставка Продукции осуществляется Поставщиком в течение 12 (двенадцати) недель с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по предоплате согласно п. 3.3.1 настоящего Договора.

4.2 Досрочная и частичная поставка допускается на основании предварительного согласия Заказчика. Поставка Продукции осуществляется партиями, согласованными с Заказчиком.

4.3 Доставка Продукции осуществляется Поставщиком на склад Заказчика/конечного пользователя по адресу: 355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А.

В случае изменения адреса доставки Заказчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Поставщику.

4.4 Поставка осуществляется автомобильным транспортом, предоставляемым Поставщиком, в том числе автотранспортом, надлежащим образом привлеченных Поставщиком третьих лиц – Перевозчиков. Поставка Продукции может быть осуществлена иным способом.

4.5 Порядок осуществления взаимодействия между Сторонами при выполнении поставки:

4.5.1 Поставщик письменно уведомляет Заказчика о готовности Продукции к отгрузке со склада производителя/со склада Поставщика.

4.5.2 Заказчик должен письменно подтвердить готовность принять Продукцию и адрес склада доставки в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления согласно п.4.5.1, сообщить Поставщику о технических особенностях проезда (высота ворот, ширина проезда и пр.) и способе разгрузки транспортного средства (боковая, краном и пр.).

Без наличия данного подтверждения отгрузка не производится и Поставщик имеет право в одностороннем порядке произвести соответствующее изменение согласованных сроков поставки и выполнения Работ.

Если технические особенности проезда и разгрузки транспортного средства влекут за собой удорожание транспортных расходов, Поставщик вправе требовать их возмещения на основании выставленного счета.

4.5.3 Поставщик письменно сообщает о факте выхода машин в адрес Заказчика, ожидаемую дату прибытия.

4.6 Срок, в течение которого Продукция бесплатно хранится на складе Поставщика, не может превышать 10 (десять) дней с момента получения уведомления о готовности Продукции к отгрузке.

4.7 В случае превышения срока, предусмотренного в п. 4.6 настоящего Договора, издержки по хранению Продукции сверх установленного срока оплачиваются Заказчиком в размере 0,05% от стоимости хранимой Продукции за каждый день просрочки.

Оплата за хранение Продукции производится Заказчиком в течение 3-х (трех) дней с момента выставления счета.

4.8 Сведения о необходимости приостановления работ по поставке в связи с невозможностью приемки, прекращения отгрузки, а также по другим непредвиденным обстоятельствам должны передаваться другой Стороне незамедлительно.

4.9 Дата доставки Продукции, согласованная Сторонами в оперативном порядке, может корректироваться Поставщиком, при обязательном извещении Заказчика.

4.10 Заказчик обязуется производить прием Продукции в согласованное время и обеспечивает беспрепятственный подъезд к местам разгрузки, а также разгрузку применяемого автотранспорта, исключающие сверхнормативные простои.

4.11 В случаях, когда доставка Продукции связана с необходимостью проезда транспортных средств в местах, где такой проезд ограничен или запрещен, Заказчик обеспечивает Поставщика всеми необходимыми документами, разрешающими проезд автотранспорта Поставщика к месту разгрузки.

В необходимых случаях Заказчик обязуется предоставить своего экспедитора для проводки транспортных средств Поставщика к месту разгрузки.

4.12 Стороны настоящего Договора согласились, что Продукция по Договору страхуется Поставщиком до момента подачи транспортного средства под разгрузку.

4.13 Приемка-передача Продукции осуществляется в местах разгрузки представителями Сторон, оформляющих товарно-транспортные накладные, по которым осуществляется учет фактических объемов поставки.

4.14 Разгрузка Продукции осуществляется силами и за счет Заказчика.

4.15 Продукция упаковывается и маркируется в соответствии с технической документацией.

4.16 Упаковка, в которой отгружается Продукция, гарантирует ее сохранность при хранении, в пути следования при условии бережного с ней обращения и соблюдения правил транспортировки.

5 Приемка-передача Продукции

5.1 Продукция, являющаяся предметом настоящего Договора, принимается Заказчиком с автотранспорта Перевозчика по количеству и сохранности в соответствии с правилами сдачи грузов, действующими на том или ином виде транспорта в следующем порядке:

– проверка на борту транспортных средств наличия и исправности пломб отправителя, оттисков на них, состояния транспортных средств, исправности упаковки;

– установление нарушения целостности упаковки, повреждения или порчи груза, несоответствия наименования груза или количества мест данным, указанным в транспортном документе, в обязательном порядке удостоверяется коммерческим актом или иным актом, а также отметками в товарно-транспортной накладной;

- установление показаний всех индикаторов на грузовых местах с целью выявления их отклонений от показаний, зафиксированных в Приложении к товарно-транспортной накладной. Показания индикаторов в обязательном порядке удостоверяются актом либо отметками в товарно-транспортной накладной.

В случае неисполнения Заказчиком обязанности по осмотру Продукции в ходе её принятия и составлению вышеупомянутых актов, Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований Заказчика.

5.2 Заказчик в день передачи Продукции подписывает товарно-транспортную накладную (далее – ТТН) на переданную Продукцию, в которой отражает результат ее приемки по количеству, с указанием даты приемки Продукции Заказчиком.

5.3 Заказчик до момента прибытия специалистов Поставщика для выполнения Работ обязуется обеспечить целостность упаковки Продукции, а также обеспечить условия хранения Продукции согласно требованиям производителя, обеспечивающих сохранность ее качества и комплектности.

Заказчик не имеет право осуществлять распаковку Продукции до прибытия специалистов Поставщика. В случае самовольной распаковки Продукция снимается с гарантии, и Поставщик не принимает претензии о её качестве, работоспособности и комплектности.

5.4 Расходы по содержанию, хранению и обеспечению сохранности полученной Продукции до выполнения условий Договора по выполнению Работ несет Заказчик.

5.5 Внутренняя приемка Продукции на предмет ее соответствия Спецификации и товарной накладной по форме ТОРГ 12 (далее по тексту – Накладная) по комплектности и товарному виду осуществляется на складе Заказчика по прибытию специалистов Поставщика для проведения Работ с участием уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.

Заказчик обязуется в течение 5-ти (пяти) дней с момента получения Накладной от Поставщика вернуть в адрес Поставщика оригинал Накладной, оформленный надлежащим образом (подписанный уполномоченным представителем и заверенный печатью организации) по почте или с курьером.

5.6 В случае выявления несоответствия количества или комплектности Продукции Приложению №1 данного Договора Стороны составляют соответствующий Акт, который служит доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании Сторонами возникших разногласий.

5.7 Поставщик обязуется за свой счет допоставить Продукцию на склад Заказчика в срок, дополнительно согласованный Сторонами.

5.8 Поставщик отвечает за недостатки Продукции, если Заказчик докажет, что недостатки Продукции возникли до ее передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В случае споров о качестве Продукции проводится экспертиза ТПП за счет Стороны, настаивающей на ее проведении.

5.9 Датой поставки Продукции является дата подписания Сторонами ТТН.

5.10 Вместе с Продукцией Поставщик предоставляет Заказчику на электронном и/или бумажном носителе относящуюся к ней техническую документацию, на русском языке, в объеме, необходимом для эксплуатации Продукции.

Поставщик предоставляет Заказчику Требования к помещению для установки и дальнейшей эксплуатации Продукции.



6 Переход права собственности на Продукцию

6.1 Стороны Договора определили, что право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели или повреждения переходят к Заказчику с момента фактический передачи Продукции и подписания ТТН в соответствии с п. 5.9 настоящего Договора.



7 Порядок и сроки выполнения и передачи результата Работ

7.1 Не позднее 7 дней с момента получения Продукции и подписания ТТН, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление о готовности к проведению Работ с указанием:

- готовности помещений,

- адреса установки Продукции,

- лица, ответственного за организацию работ со стороны Заказчика,

- лиц (не более 5 человек), подлежащих инструктажу по эксплуатации и техническому обслуживанию Продукции.

7.2 Специалисты Поставщика прибывают к Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности к проведению Работ согласно п. 7.1 настоящего Договора.

7.3 Поставщик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в срок до 30 (тридцати) рабочих дней с момента прибытия специалистов Поставщика в адрес установки Продукции.

Поставщик вправе выполнить и сдать выполненные Работы досрочно.

Рабочее время специалистов Поставщика на месте выполнения Работ устанавливается согласно действующему законодательству.

7.4 Перед вызовом представителей Поставщика для проведения Работ Заказчик обязан обеспечить все необходимые условия для выполнения Работ и подготовить помещение для эксплуатации Продукции согласно Требованиям к помещению не позднее даты подписание ТТН.


    1. Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 1-го (одного) дня после получения им сообщения Поставщика о готовности к сдаче результата Работ и предоставления для утверждения Акта о проведении шеф-монтажных и пусконаладочных работ (далее по тексту Акт о проведении Работ).

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о проведении Работ Заказчик передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения, о чем составляется Протокол доработок (далее по тексту - Протокол), который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

В случае отсутствия Заказчика или его полномочного представителя, либо необоснованного уклонения Заказчика от подписания Актов, представитель Исполнителя составляет три экземпляра Актов, два из которых он передает Заказчику на подпись, а на третьем экземпляре представитель Заказчика делает запись о получении двух экземпляров Актов на рассмотрение. Третий экземпляр представитель Исполнителя забирает себе.

В случае, если по истечении 3 рабочих дней с момента получения Акта о проведении работ Заказчик не направит Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ считается, что работы выполнены Исполнителем в полном объеме и приняты Заказчиком без претензий.

7.6 Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет. После устранения указанных в Протоколе недостатков Заказчик обязан принять Работы в порядке и на условиях, предусмотренных п. 7.5 Договора.

7.7 В случае необходимости повторного приезда специалистов Поставщика для выполнения Работ по вине Заказчика, последний оплачивает расходы, связанные с командированием, в том числе проезд до пункта назначения и обратно, суточные, расходы по проживанию.

7.8 Оплата командировочных расходов, указанных в п. 7.7 настоящего Договора производится Заказчиком по окончании Работ, на основании выставленного счета и копий подтверждающих документов.

7.9 Если в период выполнения Работ или в процессе приемки их результата выявится необходимость в проведении дополнительных работ или в иных изменениях, то эти изменения будут выполняться Поставщиком за отдельную плату по письменному соглашению с Заказчиком.

8 Гарантийное обслуживание

8.1 Гарантия на поставляемую Продукцию составляет 12 (двенадцать) месяцев при условии выполнения правил технической эксплуатации и своевременного технического обслуживания Продукции согласно требованиям Производителя, за исключением случаев повреждения третьими лицами, и исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта о проведении Работ, но не более 14 (четырнадцати) месяцев с даты уведомления о готовности Продукции к отгрузке со склада производителя.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с Положением о гарантийном обслуживании (Приложение №2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3 При спорных вопросах о причинах возникновения дефектов в Продукции Стороны руководствуются Приложением № 2 к настоящему Договору. При этом Поставщик оставляет за собой право по письменному согласованию с Заказчиком провести техническую экспертизу на базе отдела сервиса Поставщика.

В случае вины Заказчика, указанной в техническом заключении отдела сервиса Поставщика, первый оплачивает Поставщику расходы по проведению экспертизы, работы по устранению неисправности, стоимость замененных в Продукции деталей, узлов, командировочные расходы.

9 Ответственность Сторон

9.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в Арбитражном суде.

9.2 В случае просрочки поставки Продукции, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,05% суммы непоставленной Продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

9.3 В случае нарушения предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты Заказчик выплачивает Поставщику пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

9.4 В случаях задержек Заказчиком согласованных платежей Поставщик имеет право в одностороннем порядке произвести соответствующее изменение согласованных сроков поставки и выполнения Работ.

9.5 В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. 7.1, п.7.4 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,05% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, а также в одностороннем порядке произвести соответствующее изменение согласованных сроков поставки и выполнения работ.

9.6 Уплата пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно пожар, стихийное бедствие, авария, военные или боевые действия, эпидемии, массовые беспорядки, забастовки, блокады, эмбарго, экспортно-импортные и валютные ограничения, изменения законодательства, влияющие на возможность исполнения обязательств по Договору.

10.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону в письменной форме не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены Торгово-промышленной Палатой либо иным компетентным государственным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

10.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

11 Порядок разрешения споров

11.1 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

11.2 В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению Арбитражным судом по месту нахождения истца.

11.3 До передачи спора в Арбитражный суд Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.

11.4 Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и выслана по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

11.5 Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней с момента получения и направить другой Стороне мотивированный ответ.

Ответ на претензию направляется по факсу либо заказным письмом.

12 Срок действия Договора

12.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.



13 Конфиденциальность

13.1 Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст Договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

13.2 За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

13.3 Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.



14 Порядок изменения и расторжения Договора

14.1 Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.2 В случаях расторжения Договора по соглашению сторон Договор прекращает свое действие по истечении 30 (тридцати) дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.

14.3 Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента письменного уведомления или в установленные сроки.

14.4 Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон.

15 Заключительные положения

15.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.



    1. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления с обязательной досылкой оригиналов в разумные сроки.

    2. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора обмен корреспонденцией будет осуществляться следующим образом:

  • по факсу с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии письма с пометкой «получено» и указанием даты получения, Ф.И.О. и должности лица, принявшего письмо, и его подписью.

  • по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии письма) с пометкой «получено» и указанием даты получения, Ф.И.О. и должности лица, принявшего письмо, и его подписью.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.

15.4 Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

в адрес Исполнителя по факсу: ______________ и по e-mail: _____________________.

в адрес Заказчика по факсу: (865-2)77-93-78 по e-mail: signal@stav.ru.

15.5 Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

15.6 Копии документов, полученные по факсу, электронной почте действуют до момента получения Сторонами оригиналов соответствующих документов.

15.7 Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.


    1. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

    2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

    3. В случае изменения банковских и юридических реквизитов Поставщика и Заказчика Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в течение 5-ти (пяти) дней со дня изменения реквизитов.

    4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны по Договору.

    5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница