Конкурсная документация


Закупочное Предложение (Форма 2)



Скачать 453.44 Kb.
страница6/6
Дата01.12.2017
Размер453.44 Kb.
#677
ТипКонкурсная документация
1   2   3   4   5   6

Закупочное Предложение (Форма 2)


начало формы
Приложение № 1 к Заявке на участие в Запросе предложения
от «____»_____________ 200__г. №__________

Закупочное предложение на ____________________

по Лоту № ___ [если поставка разделена на лоты]
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Приводится форма предложения, таблицы для заполнения участником, предусматриваются строки для указания участником всех значимых характеристик его предложения.

Ниже Участник в свободной форме приводит свои комментарии или уточняет свои предложения данному лоту.

____________________________________



(подпись, М.П.)

____________________________________



(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению.

Участник приводит номер и дату Заявки на участие в Запросе предложения, приложением к которой является данное Предложение.


Участник указывает фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

    1. Анкета Участника (Форма 3)


начало формы
Приложение 2 к Заявке на участие в Запросе предложения
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________________




№ п/п

Наименование

Сведения об Участнике Запроса предложений
(заполняется Участником)

1

Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника




2

Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)




3

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)




4

[Лицензия на право осуществления деятельности (Номер, дата выдачи, кем выдана)]




5

ИНН Участника




6

Юридический адрес




7

Почтовый адрес




8

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)




9

Телефоны Участника (с указанием кода города)




10

Факс Участника (с указанием кода города)




11

Адрес электронной почты Участника




12

Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона




13

Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона




____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________



(фамилия и инициалы подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению

Участник приводит номер и дату Заявки на участие в Запросе предложения, приложением к которому является данная анкета.


Участник указывает фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.
Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

ДОГОВОР
________________

между

Сибирским филиалом ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
и
--------------------------

на
выполненные работы

г. _______________________

«__» _______________ 2012 года


Нижеприведенный Договор на выполнение работ (подряда) согласован и заключен между:
Закрытое акционерное общество «КОМСТАР-Регионы» в лице __________________________ Сибирского филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы» ____________________________________________, действующего на основании доверенности № _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________________________________________________________________________, в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения



Договор подразумевает этот документ.

Дополнение к Договору представляет собой любые изменения и дополнения к Договору, которые согласовываются в письменной форме между Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик включает в себя понятие Заказчика, определяемого в преамбуле, а также его официальных представителей и правопреемников.

Подрядчик включает в себя понятие Подрядчика, определяемого в преамбуле, а также его официальных представителей и правопреемников.

Заказчик и Подрядчик именуются индивидуально как Сторона и вместе как Стороны.

Заказ подразумевает согласованный между Сторонами в письменной форме документ, содержащий следующие обязательные условия: количество и номенклатуру Товара, его цену, общую стоимость и размер НДС, место и конкретный срок поставки.

Работа подразумевает определенное выполнение заданий Заказчика, перечисленных в настоящем Договоре и предназначенных для выполнения заказа Подрядчиком.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по сметному расчету Подрядчика (Приложение №1) на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента (а также материалов и оборудования Заказчика) в соответствии с условиями настоящего Договора, комплекс работ на выполнение строительно-монтажных работ по _______________________________________________________________________ (далее - Работы).

    2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения данных Работ, принять их конечный результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

    3. Наименование и адрес Объектов: ________________________________________________________;

Перечень и стоимость Работ: указаны в Приложении №1 к настоящему Договору;

Предварительные сроки начала и окончания Работ: начало Работ – _______________г., окончание Работ – ________________г.



    1. Подрядчик приступает к выполнению Работ не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора и представления сметной документации Подрядчиком.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    1. Заказчик обязан:

      1. Передать Подрядчику Объекты для выполнения Работ.

      2. Передать Подрядчику не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора и представления сметной документации Подрядчиком по акту приема-передачи необходимые материалы и оборудование. Примерный перечень установлен в Приложении №2 к настоящему Договору.

      3. Назначить полномочного представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

      4. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в предусмотренном настоящим Договором порядке.

      5. Обеспечить допуск персонала Подрядчика на Объекты (место проведения работ) на весь период проведения Работ.

    2. Заказчик имеет право:

      1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком (или Субподрядчиком) Работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность.

      2. Приостановить производство Работ при обнаружении грубых отступлений от технической документации или СНиП.

      3. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству и срокам выполнения Работ, направив Подрядчику письменное уведомление и произведя расчет в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

    3. Подрядчик обязан:

      1. Провести необходимые подготовительные мероприятия для начала Работ на Объектах.

      2. Обеспечить своими силами и за свой счет хранение инструмента, оборудования и материалов на период проведения Работ.

      3. На свой риск, на своем оборудовании, своими силами и своими средствами, а также с использованием материалов Заказчика выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в состоянии, соответствующим условиям настоящего Договора, действующим строительным нормам и правилам.

      4. Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую ему для приемки Работ приемо-сдаточную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

      5. Обеспечить за свой счет доставку оборудования и материалов, в том числе предоставляемого Заказчиком со склада Заказчика на Объекты и осуществить его приемку, разгрузку, складирование, а также сохранность в период выполнения Работ.

      6. Доставить на Объекты, приобретаемые за свой счет необходимые материалы, оборудование и иные изделия, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность в период выполнения Работ. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и возможность применения на Объектах. Копии этих сертификатов и иные необходимые документы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов до начала производства Работ с этими материалами. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов осуществляется за счет Подрядчика и дополнительной оплате не подлежит.

      7. Обеспечить на Объектах выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и окружающей среды.

      8. Провести испытания и измерения электрических параметров электроустановок с составлением соответствующего Технического отчета.

      9. После завершения Работ на Объектах вывезти весь мусор.

      10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, предусмотренный настоящим Договором.



      1. Нести риск случайной гибели Объектов, материалов Заказчика и результатов Работ до момента их приемки Заказчиком.

      2. Исполнять полученные в ходе исполнения настоящего Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность. Подрядчик не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный дачей указаний со стороны Заказчика, если Подрядчик своевременно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения обязательного указания Заказчика.

    1. Подрядчик имеет право:

      1. Самостоятельно организовывать свою работу на Объектах.

      2. При необходимости, по согласованию с Заказчиком заключать Договора субподряда.

      3. Определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними.

  1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    1. Общая цена Работ по настоящему договору составляет: ______________________________ рублей ____ копеек, в том числе из него НДС (18%) _______________________________________ рублей ____ копеек. В стоимость Работ входит стоимость услуг, исполнительной документации, оборудования и материалов, поставленных Подрядчиком и необходимых для выполнения Работ.

    2. Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения счета, выставленного на основании подписанного сторонами Акта о приемки выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком, осуществляет оплату Работ.

    3. Обязательства Заказчика по осуществлению оплаты считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре соответственно местом исполнения обязательств Заказчика по оплате является место нахождения расчётного счёта Заказчика на момент такого списания средств.

    4. Любые платежи, установленные настоящим Договором, могут быть совершены как непосредственно Сторонами, так и третьими лицами.

  2. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

    1. Приемка Работ производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

    2. После выполнения Работ Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и письменно уведомляет Заказчика об окончании Работ. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней, получив уведомление Подрядчика об окончании Работ, определяет состав Рабочей комиссии и письменно уведомляет Подрядчика о дате приёмки.

    3. В назначенное Заказчиком время стороны направляют своих представителей на Объекты для приемки Работ. В ходе приемки проверяется соответствие выполненных Работ условиям настоящего Договора.

    4. По результатам приемки работ Заказчик:

- подписывает Акт о приемке выполненных работ;

- подписывает Акт о приемке выполненных работ с ведомостью замечаний (в случае, если недостатки не являются существенными, по мнению Заказчика), в которой отражается перечень недостатков и срок их устранения;

- оформляет ведомость замечаний, в которой отражаются перечень недостатков и срок их устранения.


    1. После устранения Подрядчиком недоделок и замечаний, указанных в ведомости замечаний (в случае не подписания Акта о приемке выполненных работ) процедура проведения приёмки Работ повторяется в соответствии с положениями пунктов 5.2 – 5.4 настоящего Договора.

    2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов, оборудования и материалов, использованных при осуществлении Работ, до даты подписания Акта о приемке выполненных работ несет Подрядчик, а после подписания Акта - Заказчик.

    3. При сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объектов, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

    4. Устранение указанных в ведомости замечаний, недостатков осуществляется Подрядчиком за его счет. При этом если нарушен срок окончания выполнения Работ, Заказчик имеет право требовать с Подрядчика выплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

    5. В случае не устранения в срок замечаний, указанных в ведомости, Заказчик вправе провести работу по устранению недостатков самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц, при этом стоимость этих работ может быть взыскана с Подрядчика и (или) удержана из суммы, подлежащей уплате Подрядчику.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    1. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств по настоящему Договору:

- за нарушение сроков завершения Работ указанных в настоящем Договоре, уплачивается неустойка в размере 0,2% от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 12% от стоимости Работ;

- за несвоевременное освобождение Объектов и прилегающей к нему территории от принадлежащего Подрядчику после завершения Работ имущества, выплачивается неустойка в размере 0,2% от стоимости Работ по соответствующим Заказам за каждый день просрочки, но не более 12% от сметной стоимости;

- за выполнение Подрядчиком некачественных Работ подлежит уплате неустойка в размере 12% от сметной стоимости соответствующего вида работ, выполненных Подрядчиком некачественно;

- за несвоевременное устранение недостатков Работ, указанных в Ведомости замечаний и (или) Акте обнаружения дефектов.



    1. Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств по Договору:

- за несвоевременную оплату выполненных Работ уплачивается неустойка 0,2% от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 12% от стоимости неоплаченных Работ.

    1. В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности по причине нарушения Подрядчиком действующего законодательства (в том числе в области строительства, экологии), последний гарантирует возмещение убытков, понесенных Заказчиком.

    2. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

    3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду, которые несет другая Сторона.

    4. Условия об уплате неустойки, возмещении убытков вступают в силу с момента предъявления письменного требования одной из Сторон, при этом неустойка будет начислена с момента ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, а убытки возмещаются в срок, указанный в письменном требовании об их возмещении. Письменное требование об оплате неустойки рассматривается стороной в течение 10 дней с момента его получения. В случае неоплаты в установленный срок или неполучения ответа, суммы неустойки подлежат взысканию в судебном порядке.

    5. Ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком в ходе выполнения Работ третьим лицам, несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

  1. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

    1. Срок гарантии нормальной работы Объектов в целом и входящих в них инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается продолжительностью двадцать четыре месяца с момента подписания сторонами Акта рабочей комиссии о приемке Работ, а на предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование – согласно технической документации завода-изготовителя (но не менее 12 месяцев) при условии выполнения Заказчиком правил технической эксплуатации и за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. В случае подписания Акта приемки Работ с ведомостью замечаний, срок гарантии устанавливается с момента устранения указанных недоделок.

    2. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора и действующими строительными нормами и правилами;



- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объектов.

    1. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы Объектов, инженерные системы, смонтированное оборудование и иные работы, выполнение которых обеспечивал Подрядчик.

    2. В случаях, если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки выполненных Работ, препятствующие нормальной эксплуатации Объектов, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с приглашением к участию в составлении соответствующего акта, с указанием даты и времени. Подрядчик обязан в 5-дневный срок с момента получения уведомления Заказчика обеспечить присутствие своего полномочного представителя при составлении Акта обнаружения дефектов, для согласования порядка и сроков их устранения.

    3. В случае отсутствия представителя Подрядчика в указанный срок, Акт обнаружения дефектов составляется, подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику. Указанный Акт будет являться основанием для устранения недостатков для Подрядчика.

    4. Устранение обнаруженных дефектов и недостатков, являющихся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком либо привлеченными им субподрядчиками обязательств, в сроки, указанные в Акте обнаружения дефектов, но в любом случае не превышающие 30 календарных дней, производится Подрядчиком. По согласованию сторон Заказчик вправе устранить недостатки работ своими силами, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все связанные с этим расходы, в том числе возместить расходы по оплате соответствующих работ, услуг третьим лицам, привлеченных для устранения дефектов и недостатков. В этом случае гарантийный срок на некачественно выполненные Работы продлевается на период устранения дефектов этих Работ.

    5. Заказчик вправе устранить недостатки Работ своими без согласия Подрядчика в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей в срок, указанный п.6.6 настоящего Договора. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все связанные с этим расходы, в том числе возместить расходы по оплате соответствующих работ, услуг третьим лицам, привлеченных для устранения дефектов и недостатков.

    6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объектов в целом или его составных частей со стороны третьих лиц, а также в отношении дефектов, вызванных нарушением правил эксплуатации Объектов в целом или его инженерных систем смонтированного в нем оборудования, или дефектов, возникших по независящим от подрядчика причинам.

    7. В случае возникновения спора по поводу дефектов или их причин, Стороны имеют право пригласить эксперта для дачи соответствующего заключения.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

    1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

    2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.

    3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

      1. При нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора относительно качества и сроков выполнения Работ;

      2. При отзыве у Подрядчика лицензии и иных разрешительных документов, дающие право на выполнение Работ;

      3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

    4. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемника соответствующей Стороны.

    5. Недействительность какого-либо из положений Договора не влечет автоматически недействительность других его положений.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого, финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Заказчика и Исполнителя, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.

8.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения.

8.3. Предпринятые каждой стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров, то Стороны вправе передать все споры и разногласия на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

    2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

    3. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны между Сторонами.

    4. Заказчик вправе без письменного согласия Подрядчика передавать другим лицам свои права по настоящему Договору. О передаче прав Заказчик незамедлительно письменно уведомляет Подрядчика (в том числе с использованием средств факсимильной связи или электронной почты). Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика передавать другим лицам свои права по настоящему Договору.

    5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

    6. Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства СРО № ________________________________________________________________г.

Приложения:

  1. Приложение №1. Сметный расчет стоимости работ.

  2. Приложение №2. Примерный перечень материалов и оборудования, передаваемый Заказчиком.


  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:




Заказчик:

Юридический адрес: РФ, 119121, г. Москва,

Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2.

ИНН: 7704730503; КПП: 997750001

ОГРН: 1097746419913

Новокузнецкий Центр услуг связи Сибирского филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (сокращенное наименование Новокузнецкий ЦУС Сибирского филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы»)

Фактический адрес: 654007, РФ, Кемеровская область, Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский д.32а

Тел. (3843)73-99-55

р./с 40702810304290002901 филиал

«Газпромбанк» (ОАО) в г. Новосибирск

к/с 301018104000 000 00783

БИК 045004783

ИНН/КПП 7704730503/997750001
Сибирский филиал ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
_________________ /_________________________/

М.П.


Подрядчик:

________________________________________

_________________/__________________________/

М.П.


Приложение №1

к договору № ____________ от «___» ___________________ 201__г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ



п./п.

Наименование работ

Ед. изм.

Цена за единицу без НДС (в руб.)

Кол-во

Сумма без НДС (в руб.)

1.
















2.
















3.
















4.
















5.
















6.
















7.

Составление исполнительной документации

Включено в стоимость Работ

Всего без НДС




НДС, 18%




Всего, включая НДС, 18%



ИТОГО:




ОТ ЗАКАЗЧИКА:

2.ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Сибирский филиал

ЗАО «КОМСТАР-Регионы»


_____________________ /_________________ /

_____________________ /_________________ /

Приложение №2

к договору № _____________ от __________201__г.



Примерный перечень оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком

п./п.

Наименование (тип) оборудования или материалов

1.


2.


3.


4.


5.


Материалы и оборудование, не включенные в указанный Перечень, но необходимые для выполнения Работ в соответствии с проектной документацией, поставляются Подрядчиком. Цена поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования входит в стоимость Работ.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

3.ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Сибирский филиал

ЗАО «КОМСТАР-Регионы»


_____________________ /_______________________/

_____________________________________

______________________ /____________________/



стр. из


Скачать 453.44 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6




База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница