Управление государственного заказа


на поставку оргтехники и сопутствующих товаров



Скачать 440.81 Kb.
страница2/2
Дата26.01.2019
Размер440.81 Kb.
1   2

на поставку оргтехники и сопутствующих товаров


для нужд ГАПОУ МО «АПК им.Голованова Г.А.»
г.Апатиты «____»_________2017г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» (ГАПОУ МО «АПК им.Голованова Г.А.»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гришиной Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемый(-ое/-ые) в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего (-ей/-их) на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:


  1. Общие положения

    1. Настоящий Договор заключен по итогам аукциона в электронной форме на право заключения договора по поставке оргтехники и сопутствующих товаров для нужд ГАПОУ МО «АПК им.Голованова Г.А.» (протокол № ______ от ________).




  1. Предмет Договора

    1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке оргтехники и сопутствующих товаров для нужд ГАПОУ МО «АПК им.Голованова Г.А.» (далее по тексту – Товар) в порядке и на условиях настоящего Договора, в соответствии со Спецификацией к Договору (Приложение№1).

    2. Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату в порядке и на условиях настоящего Договора.

  1. Цена Договора и порядок расчетов

    1. Цена настоящего Договора составляет: __________ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС _____%: ____________________ (_____________) рублей ___ копеек.

    2. Цена договора является неизменной на весь период действия договора и включает в себя все затраты Поставщика на исполнение условий договора, в том числе: транспортные, погрузо-разгрузочные, гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством, а также любые иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего Договора.

    1. Форма оплаты - в российский рублях по безналичному расчету.

    2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара на основании счета, товарной накладной, счета-фактуры в течение 30 дней после поступления документов в бухгалтерию Заказчика. Авансирование не предусмотрено.

    3. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.




  1. Количество и качество Товара

    1. Номенклатура (наименование) и объемы поставки Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие качество, безопасность и эффективность Товара.

    3. До поставки Заказчику Поставщик обеспечивает соответствующие условия хранения Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    4. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не находившийся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Транспортирование, хранение, маркировка, упаковка товара в соответствии с требованиями ГОСТ.

    5. Тара, упаковка поставляемого товара отвечает требованиям ГОСТ и иным нормам безопасности, согласно действующему законодательству РФ.

    6. Упаковка Товара должна быть целостная, имеющая маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами.

    7. Срок годности Товара соответствует сроку, указанному в предоставленных документах и на упаковочной таре.

    8. Поставщик поставляет товар свободный от любых прав третьих лиц, в противном случае он обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные изъятием товара.

    9. Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту, и упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.).




  1. Условия поставки и порядок приемки Товара

    1. Срок поставки товара: В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора.

    2. Местом поставки товара является: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича», расположенное по адресу: Мурманская область, г.Апатиты, ул.Промышленная, 3, склад.

    3. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется с 09-00 до 14-00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

    4. Доставка и разгрузка Товара по адресу Заказчика осуществляется силами Поставщика. Все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товара, Поставщик осуществляет за счет собственных средств.

    5. Датой передачи товара считается дата подписания товарных накладных уполномоченными представителями сторон.

    6. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей ее сохранность от всякого рода повреждений, и порчи при длительной транспортировке, погрузке, перегрузке и хранении в складском помещении.

    7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

    8. В случае если поставляемый товар не соответствует требованиям, указанным в договоре и приложениям к договору, сертификатам соответствия и иным документам, подтверждающим качество товара, Заказчик вправе отказаться от принятия такого товара, и такой товар Поставщиком меняется в течение 20 (двадцати) календарных дней за свой счет со дня поступления Претензии, направленной «Заказчиком» путем почтовой, факсимильной, телеграфной или иной связи..

    9. В случае выявления в течение срока годности Товаров скрытых недостатков Товаров «Заказчик» уведомляет «Поставщика» в кратчайшие сроки с момента установления данных обстоятельств. Такой Товар меняется «Поставщиком» в течение 20 (двадцати) календарных дней за свой счет со дня поступления претензии, направленной «Заказчиком» нарочно либо путем: почтовой, факсимильной, электронной связи.

    10. Не соответствующий спецификации Товар не принимается и не оплачивается.


6.Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Осуществить поставку товара в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

6.1.2. Нести риск случайного повреждения или гибели товара до принятия его Заказчиком.

6.1.3. Соблюдать все нормативные правовые акты и соответствующие технические нормы и правила, применяемые к предмету настоящего договора.

6.1.4. Передать Заказчику документацию, указанную в п. 4.2. раздела 4 настоящего договора.

6.1.5. Уведомить Заказчика о готовности товара к отгрузке.
6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Принять от Поставщика поставляемый товар в соответствии с условиями настоящего договора.



6.2.2. Произвести оплату поставленного товара в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.


  1. Ответственность Сторон

    1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    2. В случае неисполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств (в том числе просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день неисполнения (просрочки исполнения) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере 2% от суммы неисполненных обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Договору.

    4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.




  1. Обстоятельства непреодолимой силы

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора (пожар, стихийные бедствия, а также войны, изменение законодательства).

    2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнить обязательства, должна известить о них в письменной виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств в трехдневный срок со дня наступления этих обстоятельств.




  1. Прочие условия

    1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

    2. Настоящим договором устанавливается обеспечение исполнения Договора, которое составляет 106 326 (сто шесть тысяч триста двадцать шесть) рублей 50 копеек. Денежные средства возвращаются заказчиком Исполнителю при условии надлежащего исполнения последним всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.

    3. В ходе исполнения Договора споры решаются в претензионном порядке, а при недостижении согласия - в установленном законодательством РФ порядке. Претензии могут направляться по факсу или по электронной почте.

    4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а в случае существенных нарушений Договора – одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе, утраты Заказчиком интереса к Договору в связи с нарушением сроков поставки Товара.

    5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения обязательств.

    6. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области.


Приложение к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация


10.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича»

(ГАПОУ МО «АПК им.Голованова Г.А.»)

184209, Мурманская область, г. Апатиты,

ул. Энергетическая, д. 35.

ИНН 5101700760 КПП 511801001

р/сч 40601810500001000001 л/сч 30496Ц80850

БИК 044705001

Отделение Мурманск г. Мурманск

ОКПО 02516498 ОКВЭД 80.22.1

ОКАТО 47405000000

ОГРН 1025100511952 ОКФС 13 ОКОПФ 20901



Поставщик:

Директор


ГАПОУ МО «АПК им.Голованова Г.А.»
________________/Л.В.Гришина/

«____» _______________ 2017г.

М.П.


_______________/______________

«___» _________ 2017г.

М.П.

Приложение № 1

к договору

№ ___ от «___» ________ 20__г.


Спецификация
на поставку оргтехники и сопутствующих товаров

для нужд ГАПОУ МО «АПК им.Голованова Г.А.»




№ п/п

Наименование товара

Технические, функциональные

характеристики


(потребительские свойства) товара

Кол-во

Ед.изм.

Цена за единицу, руб.

Общая стоимость, руб.




1







5

Шт.










2







4

Шт.










3







5

Шт.










4







9

Шт.










5







9

Шт.










6







9

Шт.










7







3

Шт.










8







2

Шт.










9







3

Шт.










10







3

Шт.










11







3

Шт.










12







1

Шт.










ИТОГО:



Директор


ГАПОУ МО «АПК им.Голованова Г.А.»
________________/Л.В.Гришина/

«____» _______________ 2017г.

М.П.


_______________/______________

«___» _________ 2017г.

М.П.


























































Приложение №3

к Аукционной Документации


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Мурманской области «Апатитский политехнический колледж

имени Голованова Георгия Александровича»

(ГАПОУ МО «АПК им.Голованова Г.А.»)
184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Энергетическая, д.35,

Тел/факс: 8(81555) 6-28-21, E-mail: apc@apatity-college.ru



ОГРН: 1025100511952, ИНН/КПП 5101700760/511801001


Протокол формирования начальной (максимальной) цены договора
Начальная (максимальная) цена договора, определенная заказчиком путем анализа рынка: коммерческие предложения потенциальных поставщиков составила: 328 235 (триста двадцать восемь тысяч двести тридцать пять) рублей 00 копеек.



Название

Цена за ед., руб.
(1 поставщик)

Цена за ед., руб.
(2 поставщик)

Цена за ед., руб.
(3 поставщик)

Средняя цена, руб.

Кол-во

Цена итого

1

Персональный компьютер на платформе Intel – тип 1

12 770,00р.

13 980,00р.

13 050,00р.

13 267,00р.

5

66 335,00р.

2

Персональный компьютер на платформе Intel – тип 2

16 070,00р.

17 220,00р.

17 150,00р.

16 813,00р.

4

67 252,00р.

3

Монитор AOC e2070Swn, 1600x900

5 050,00р.

5 250,00р.

5 350,00р.

5 217,00р.

5

26 085,00р.

4

Мышь Intro MU109

345,00р.

180,00р.

150,00р.

225,00р.

9

2 025,00р.

5

Клавиатура Smartbuy ONE 112, USB

190,00р.

255,00р.

250,00р.

232,00р.

9

2 088,00р.

6

Сетевой фильтр Defender ES черный, 5 розеток, 1.8 метра

300,00р.

450,00р.

220,00р.

323,00р.

9

2 907,00р.

7

Принтер HP LaserJet Pro M104a

7 890,00р.

7 990,00р.

8 990,00р.

8 290,00р.

3

24 870,00р.

8

МФУ HP LaserJet Pro MFP M132a

11 550,00р.

11 990,00р.

12 690,00р.

12 077,00р.

2

24 154,00р.

9

Проектор BenQ MS506

24 325,00р.

25 000,00р.

26 790,00р.

25 372,00р.

3

76 116,00р.

10

Кабель для монитора VGA 15M/15M 20.0 метров, VCOM

1 450,00р.

1 390,00р.

1 250,00р.

1 363,00р.

3

4 089,00р.

11

Кронштейн для проектора Holder PR-103-B

1 250,00р.

1 500,00р.

1 050,00р.

1 267,00р.

3

3 801,00р.

12

Ноутбук HP 15-ac150ur, P7R39EA, 15.6"

25 850,00р.

27 500,00р.

32 190,00р.

28 513,00р.

1

28 513,00р.



















ИТОГО:

328 235,00р.



Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Руководство пользователя Начало работы. Настройка телефона
2013 -> Офис в Великобритании
2013 -> Методические указания по подготовке к защите выпускной квалификационной работы для студентов 4курса очной формы обучения по специальности 190604
2013 -> Руководство по применению строительных материалов ООО «стройдеталь»
2013 -> Консолидированный текст конвенции солас-74 consolidated text of the 1974 solas convention
2013 -> Ключевые слова: фармакологический аборт, менструальная функция, пенкрофтон, мизопростол. E. M. Pichushkina, S. B. Radynova, T. K. Paramonova analysis menstrual function in women with pharmacological abortion abstract
2013 -> Нэнси Мак-Вильямс
2013 -> Крок Лечебное дело и педиатрия. Буклет 2003 год


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница